Management-study.ru

Студия менеджмента
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Примерная форма договора на контрактное производство

Примерная форма договора на контрактное производство

отъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. В течение ___ календарных дней с момента заключения настоя-

щего договора передать Исполнителю по акту передачи документацию, необ-

ходимую для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 договора.

2.1.2. Принять выполненные Исполнителем работы в соответствии с ус-

ловиями настоящего договора.

2.1.3. Обеспечить оплату выполненных работ.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий договора в пол-

ном объеме и в установленные сроки.

2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, не вмеши-

ваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2.3. Приостанавливать производство работ в случае отступления Ис-

полнителем от требований нормативных документов, технических условий,

2.2.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обяза-

тельств, при отзыве или приостановке действия у него лицензии (если про-

изводимый вид работ лицензируется) или в иных случаях, предусмотренных

законом, привлекать за счет Исполнителя третьих лиц для выполнения работ,

предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Принять от Заказчика документацию, необходимую для изготов-

2.3.2. Выполнять работу в объеме и в сроки, предусмотренные в дого-

воре и приложениях к нему. Своевременно сдавать продукцию Заказчику.

2.3.3. Выполнять работу в полном соответствии с техническим задани-

ем и календарным планом.

2.3.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с

действующими нормами и техническими условиями.

2.3.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и обо-

рудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных

для Сторон по охране окружающей среды и безопасности.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Удерживать готовую продукцию до исполнения Заказчиком обяза-

тельства по оплате выполненных работ.

2.4.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или

отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения

убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по нас-

тоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а также

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполне-

ние Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установлен-

2.4.3. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы про-

дать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а

вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на

имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основа-

нии сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью

3.2. Оплата работ Заказчиком производится на основании выставленных

Исполнителем счетов, не позднее ___ дней с момента их выставления.

3.3. Стороны ежемесячно производят сверку объемов изготовленной

4. Ответственность Сторон

4.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за:

4.1.1. допущенные отступления от требований, предусмотренных в тех-

4.1.2. недостатки выполненной работы, которые делают продукцию не-

пригодной для обычного использования;

4.1.3. качество изготавливаемой продукции.

4.2. Заказчик возмещает Исполнителю убытки:

4.2.1. причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему

4.2.2. в случае нарушения сроков оплаты работы Заказчик уплачивает

Исполнителю неустойку из расчета ___% суммы задолженности за каждый день

4.3. Заказчик несет всю ответственность за качество продукции перед

5. Разрешение споров

5.1. Настоящим договором предусматривается претензионный порядок

урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии — ______

Рамочный договор подряда (примерная форма), Договор (форма) от 23 июля 2015 года

Образцы, формы и шаблоны договоров.

Рамочный договор
подряда <1>

г. __________ "___"________ ____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(устава, положения, доверенности или паспорта)
_______________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице
(наименование или Ф.И.О.)
______________________, действующ__ на основании _________________________,
(должность, Ф.И.О.) (Устава, положения,
доверенности или паспорта)
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять ____________________ работы (далее по тексту — "Работы"), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.
1.2. Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением N 1 к настоящему Договору.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком из материалов Подрядчика/Заказчика.
1.4. Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ________________________________.

Читайте так же:
Как поменять счетчик электроэнергии в частном доме

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость Работ определяется Сметой, являющейся приложением к настоящему Договору (Приложение N 2).
2.2. Цена работы, подлежащей выполнению по конкретной Заявке Заказчика, определяется в ___________________________________.
2.3. Оплата работы осуществляется платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.
2.4. Оплата выполненного объема Работ осуществляется Заказчиком при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3 к настоящему Договору) в следующем порядке: __________________________.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Подрядчик направляет подписанную и скрепленную печатью Заявку по форме, установленной в Приложении N 1 к Договору (далее — "Заявка").
3.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение ____________________ с момента получения Заявки.
Сроки выполнения конкретного объема Работ согласовывается Сторонами в _______________________________.
3.3. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.
3.4. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика.
3.5. По результатам приемки составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами.
3.6. На Работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок продолжительностью _________________ с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде неустойки в размере ________________ от стоимости просроченного объема Работ за каждый день просрочки.
4.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере _______________ от стоимости неоплаченного объема Работ за каждый день просрочки.
4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более ______, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом другую Сторону.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Подрядчик выполняет Работы на условиях настоящего Договора по Заявкам Заказчика с момента подписания Договора и до _________________________.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Читайте так же:
Договор подряда на выполнение кадастровых работ - образец 2022 года

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
8.2.1. Заявка на выполнение Работ (Приложение N 1).
8.2.2. Смета на Работы (Приложение N 2).
8.2.3. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3).
8.2.4. Задание Заказчика (приложение N 4).
8.2.5. ________________________________________________.
8.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Наименование: ____________________ Наименование: __________________
Юридический адрес: _______________ Юридический адрес: _____________
ОГРН _____________________________ ОГРН ___________________________
ИНН ______________________________ ИНН ____________________________
КПП ______________________________ КПП ____________________________
Р/с ______________________________ Р/с ____________________________
в ________________________________ в ______________________________
К/с ______________________________ К/с ____________________________
БИК ______________________________ БИК ____________________________
ОКПО _____________________________ ОКПО ___________________________

Заказчик: Подрядчик:
_____________/__________________/ _____________/_________________/
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
(М.П.) (М.П.)

———————————
Информация для сведения:
<1> В соответствии со ст. 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора.
К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в том числе в случае незаключения сторонами отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства.

Рамочный договор поставки

Рамочный — договор самого общего вида, который содержит соглашение сотрудничестве в определенной сфере (поставка товаров, оказание услуг) и на определенный период. Однако важные детали — наименование и цена товара, услуги, срок передачи/оказания в нем отсутствуют, т.к. рамочный договор рассчитан на длительный срок. За этот срок очевидно могут измениться и цена на товары/услуги и отгрузочные реквизиты, и условия доставки, гарантии. Поэтому вся конкретика содержится в допсоглашениях или в спецификациях к рамочному договору.

Понятие рамочного договора содержится в ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ.

По своей сути рамочный договор, иначе «договор с открытыми условиями», заключается между предпринимателями с целью их дальнейшего сотрудничества, устанавливая его направление (поставка, подряд и т. п.) и особенности взаимодействия.

При толковании ст. 429.1 мы узнаем о рамочном договоре следующее:

  1. Конкретизация условий осуществляется сторонами в дополнениях к рамочному договору. Эти дополнения могут быть составлены в виде новых договоров, дополнительных соглашений, спецификаций, заявок и т. п.
  2. Если стороны после заключения рамочного договора не подписывают дополнительные документы к нему, применяются условия из рамочного соглашения.

Важно! Особенностью рассматриваемой договорной конструкции является то, что это долгосрочное и многократное в применении соглашение. Поэтому в нем можно не конкретизироватьнекоторые условия, даже те, без которых обычный договор поставки считается незаключенным. Т.е. можно не указывать точное наименование и количество товара (см. постановление АС ЗСО от 30.08.2016 по делу № А45-123/2015).

Верховный Суд РФ привел список примерных условий, ради согласования которых заключается рамочный договор. Среди них даже может не быть предмета договора. Полный текст постановления Пленума ВС РФ читайте в системе КонсультантПлюс (нажмите на текст в оранжевой рамке).

Применение и образец рамочного договора на поставку товара

Далее рассмотрим, что такое рамочный договор поставки.

Применение рамочного договора особенно актуально во взаимоотношениях контрагентов, связанных с поставкой. Такое соглашение покупатель и поставщик заключают, как правило, при достижении каких-то договоренностей по отдельным моментам. При этом иные моменты, согласия по которым еще нужно будет достичь, стороны обязуются отразить в дополнительных и уточняющих документах.

Что касается поставки, такие отдельные соглашения могут содержать различные условия:

  • сроки поставок;
  • адреса, по которым необходимо отгружать товар;
  • цену товара;
  • периоды поставок;
  • наименование товара, ассортимент и т. д.

Важно! В рамочном договоре поставки должны в обязательном порядке содержаться отсылочные пункты на дополнительно заключаемые соглашения (заявки, спецификации). Без соблюдения данного условия произведенная поставка может быть квалифицирована как разовая сделка купли-продажи, совершенная вне рамок заключенного долгосрочного соглашения.

Пример рассматриваемого рамочного соглашения можно получить, перейдя по следующей ссылке:

Предмет договора. Оферта и акцепт

Обратите внимание! Рамочный договор не дублирует конкретные соглашения о поставке. В рамочном договоре можно прописать общие условия работы с контрагентом (например, предоплату или постоплату, неустойки и штрафы, условия оборота тары и т.п.), а также, как будут оформляться конкетные поставки. Именно порядок оформления индивидуальных договоров поставки — предмет рамочного договора.

Читайте так же:
КАК платить за вывоз мусора в частном секторе, Тарифы ТКО

Следует оговорить в рамочном договоре, какой документ, исходящий от контрагента, будет считаться офертой, т.е. предложением на конкретную сделку.

  • счет на оплату товара, выставленный поставщиком (см. постановление 3-го ААС от 20.042018 по делу № А33-15795/2017);
  • заявка на партию товара, направленная поставщику покупателем;
  • спецификация, дополнительное соглашение и др.

Также стоит указать, что будет приниматься в качестве акцепта, т.е. согласия на сделку (ст. 438 ГК РФ):

  • подписание противоположной стороной полученной спецификации или дополнительного соглашения;
  • оплата денежных средств (см. решение Арбитражного суда Приморского края от 18.01.2018 по делу № А51-27115/2017);
  • отгрузка товаров и совершение прочих конклюдентных действий.

Важно! Действия акцептанта будут рассматриваться как акцепт, если тот приступил к ним в соответствии с условиями оферты и в обозначенный в ней срок. При этом полное исполнение условий оферты для квалификации действий в качестве акцепта не требуется (п. 58 постановления от 01.07.1996 Пленума Верховного суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8).

Обязательность исполнения рамочного договора

Закрепив возможность заключения рамочного договора поставки, введя новеллу в ГК РФ, законодатель в то же время оставил на усмотрение сторон такой вопрос, как обязательность совершения отдельных поставок в рамках этого договора.

Учитывая это, контрагенты могут достичь соглашения, отразив его в рамочном договоре, о том, что:

  • поставка является правом стороны и может зависеть от наличия или отсутствия некоторых факторов (наличия товара у поставщика, увеличения объемов продаж покупателя и т. п.);
  • заключение отдельного договора в рамках долгосрочного соглашения является обязательным для обеих сторон — в таком случае уклонение от совершения такой сделки может повлечь ответственность за неисполнение обязательств, установленную рамочным договором поставки (см. постановление АС ЗСО от 07.09.2016 по делу № А56-55182/2015).

Рамочный договор и дополнительные документы к нему

Принимая во внимание, что между хозяйствующими субъектами может осуществляться множество операций по поставке товаров, часть из которых совершается в рамках долгосрочного соглашения, а часть — разово, большое значение имеет указание в дополнительных документах ссылки на рамочный договор. Ее отсутствие может повлечь признание совершенной поставки как разовой сделки, а отсюда — невозможность применения положений заключенного рамочного договора.

Вместе с тем если между контрагентами отсутствуют какие-либо еще сделки, по которым поставщик мог бы поставить товар, то поставки в адрес покупателя суды, как правило, причисляют к совершенным по рамочному соглашению даже при отсутствии в дополнительных документах ссылок на него (см. постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.01.2018 по делу № А40-17522/2017).

Важно! В рассматриваемом соглашении необходимо описать порядок и способ согласования условий и сроков отдельных поставок. Упущение этого момента, учитывая возможную недобросовестность стороны, может повлечь за собой, к примеру, уклонение от акцепта.

Также, чтобы не допустить неприменения к отдельным поставкам положений рамочного договора поставки, целесообразно включать в его текст оговорку о том, что дополнительный документ (отдельный договор), по которому будет производиться поставка, будет неотъемлемой частью рамочного договора.

Применение первичных документов при поставках

Деловые обычаи, сложившиеся в сфере поставок товара, позволяют вместо спецификаций и заявок уточнять условия конкретной поставки в первичном документе — товарной накладной или счете-фактуре. Т.е. оформляем рамочный договор об общих условиях, прописываем в нем, что предмет договора и цена товара определяются товарными накладными — и готово.

Однако важное условие допустимости такого оформления — чтобы и товарная накладная либо счет-фактура обязательно содержали указание на рамочный договор. Иначе в случае спора суд может не применить договорную неустойку или правила о форс-мажоре из рамочного договора к поставке по конкретной накладной (см., например, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23.01.2018 № Ф10-5720/2017 по делу № А36-751/2017).

Если делопроизводство на предприятии не позволяет контролировать этот момент и высок шанс, что накладные на товар выпустят без ссылки на рамочный договор — прописывайте конкретизиацию предмета в спецификациях на товар или заявках и запрещайте отпускать его без спецификаций, заявок.

Читайте так же:
Зачем приватизировать квартиру

Отметим, что есть исключение: когда идет речь о рамочном договоре поставки нефтепродуктов, газа по трубопроводу, либо поставки энергии, воды по сетям, первичных документов вполне достаточно для конкретизации условий рамочного договора. И суды не проверяют в первичке наличие ссылок на рамочный договор (Постановление Девятого ААС от 27.02.2019 № 09АП-1644/2019 по делу № А40-64852/2018).

Условия договора о лицах, уполномоченных принимать товар

Оспаривание факта поставки товара покупателю возможно предотвратить, включив в рамочное соглашение информацию о том, кто и при каких условиях может принимать товар. Учитывая, что согласно п. 1 ст. 182 ГК РФ полномочие может явствовать из обстановки или подтверждаться доверенностью, поставщику стоит настаивать на включении в договор информации:

  1. О сотрудниках покупателя, которые вправе принимать товар, их должностей.
  2. Порядке представления принимающими товар лицами доверенности.
  3. Возможности отгрузки товара лицу, действующему в обстановке, которая свидетельствует о наличии полномочий (например, при отгрузке кладовщику на складе покупателя).
  4. Праве отказаться от отгрузки товара при отсутствии у сотрудников покупателя полномочий с применением ответственности в виде неустойки, штрафа, компенсации убытков и т. п.

Важно! Осуществив отгрузку товара покупателю и получив документы, подписанные неуполномоченным лицом, поставщик может столкнуться с последующим оспариванием самого факта поставки, а в его требованиях о взыскании денежных средств за поставленный товар может быть отказано (п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 № 57).

Более подробно о последствиях, к которым может привести такая ситуация, рассказано в статье «Договор подписан неуполномоченным лицом — последствия».

Итак, рамочный договор поставки — удобный инструмент для долгосрочных поставок разнообразных товаров (например, расходных материалов в ассортименте). Он позволяет установить основные моменты правоотношений между сторонами, не оговаривая точно предмет поставки, сроки и цену.

Образец рамочного договора на услуги по созданию и поддержке ПО

Как составить рамочный договор на ИТ-услуги в 2021 году. Образец условий рамочного договора, рекомендации по передаче исключительных прав и ответственности.

Рамочный договор на ИТ услуги

На что обратить внимание при составлении рамочного договора на услуги в сфере ИТ.

  • Перечень услуг по рамочному договору.
  • Порядок оформления заказов на ИТ-услуги.
  • Сроки оказания услуг..
  • Условия сдачи результатов.
  • Кому принадлежат права на результаты интеллектуальной деятельности.
  • Ответственность за недостатки.
  • Информационная безопасность.

Ознакомьтесь с вариантами Рамочного договора на ИТ услуги в Магазине готовых решений.

1. Предмет рамочного договора на создание и поддержку ПО

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги либо выполнить работы, оговоренные в подписанных Сторонами Приложениях к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять указанные услуги/работы и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.

Настоящие рекомендации касаются составления рамочного договора на создание или поддержку программного обеспечения и иных сложных продуктов.

Сразу отметим, что результаты труда не всегда относятся к интеллектуальной собственности. Поэтому выбор вида договора и его условий во многом зависит от предмета выполняемого задания.

Например, если Исполнителю поручено выполнить работы по написанию исходного текста программы для ЭВМ, желательно сразу включить в рамочный договор условие о правах на такие программы.

С другой стороны выполнение отдельных работ по тестированию программ, корректуре текста и иная деятельность, не имеющая творческого характера, не создают объекты интеллектуальной собственности. В таком случае достаточно заключения с Исполнителем договора подряд а либо договора возмездного оказания услуг .

Избежать множества указанных противоречий позволяет составление смешанного договора, включающего элементы договора подряда, договора возмездного оказания услуг и договора авторского заказа.

1.2. Детальное описание оказываемых услуг (выполняемых работ), их стоимость, сроки и порядок оказания (выполнения) излагается в Приложениях к настоящему Договору, которые становятся его неотъемлемой частью с момента подписания обеими Сторонами.

Такой подход позволяет конкретизировать предмет рамочного договора в рамках соответствующих заданий, оформляемых в виде отдельных приложений к рамочному договору.

1.3. В случае если в Приложениях к настоящему Договору помимо оказания услуг предусмотрено выполнение работ с передачей результата Заказчику, то к таким отношениям Сторон будут применяться также специальные положения гражданского законодательства о подряде.

Читайте так же:
Предварительный договор купли продажи нежилого помещения - бланк 2022, скачать в doc

Комментируемое условие направлено на устранение ошибок в толковании смешанного договора и применении его положений на практике.

Следует иметь в виду, что результаты услуг не имеют материального выражения и потребляются в процессе их оказания. Этим услуги отличаются от работ, результат которых передается Заказчику в материальной форме. Например, результатом работ по программированию будет исходный текст или объектный код программы, а результатом ее тестирования выявление и исправление ошибок.

Поэтому когда из существа задания по приложению к договору следует, что Заказчику должен быть передан определенный результат в материальной форме (например, экземпляр программы на материальном носителе), к таким отношениям сторон применяются положения договора и законодательства о договоре подряда. В остальных случаях, исходя из контекста задания, применяются положения об услугах.

1.4. Исполнитель обязуется передавать (отчуждать) Заказчику имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении задания по настоящему Договору, в полном объеме или предоставлять право использования таких результатов на условиях исключительной лицензии, как это определено Сторонами в Приложении, которым оформляется соответствующий заказ, с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ).

Данные положения включены в рамочный договор для решения вопросов о правах на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут возникнуть в результате выполнения конкретных работ.

1.5. В случае использования в передаваемых Заказчику результатах работ принадлежащих третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязуется с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ) предоставить Заказчику право использования таких результатов в объеме, достаточном для применения передаваемых результатов работ по назначению.

Поскольку в ходе создания сложного объекта (например, сайта) могут использоваться самостоятельные объекты интеллектуальных прав, принадлежащие третьим лицам, в рамочном договоре необходимо заранее определились последствия такого использования.

Договор подряда.

Договор подряда — это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение. Под понятием «работа» можно понимать все, что угодно: строительство здания, пошив одежды и т.д.

Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным. Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик. Это могут быть любые субъекты гражданского права, т.е. как физические, так и юридические лица.

Скачать образцы и примеры договоров подряда

Договор бытового подрядасмотретьскачать
Договор подряда (образец 1)смотретьскачать
Договор подряда (образец 2)смотретьскачать
Договор подряда (образец 3)смотретьскачать
Договор подряда (образец 4)смотретьскачать
Договор подряда (образец 5)смотретьскачать
Договор подряда (образец 6)смотретьскачать
Договор подряда (образец 7)смотретьскачать
Договор подряда (образец 8)смотретьскачать
Договор подряда (образец 9)смотретьскачать
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работсмотретьскачать
Договор подряда на выполнение работ ВТКсмотретьскачать
Договор подряда на капитальное строительствосмотретьскачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонтусмотретьскачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту (пример)смотретьскачать
Договор подряда по строительствусмотретьскачать
Договор подряда с ВТКсмотретьскачать
Договор подряда (пример)смотретьскачать
Образец договора подрядасмотретьскачать
Договор банковской гарантии по договору подрядасмотретьскачать
Договор генподряда на строительство объекта недвижимостисмотретьскачать
Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартирысмотретьскачать
Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке зданиясмотретьскачать
Договор подряда на монтаж оборудованиясмотретьскачать
Примерная форма договора подрядасмотретьскачать
Примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работсмотретьскачать
Типовой договор на выполнение субподрядных работсмотретьскачать

Предмет договора подряда — это результат выполненной работы. Им может являться изготовление чего-либо, обработка, ремонт или другое изменение вещей, а также другая материальная форма (например, сделанная прическа).

В основном данный договор заключается в письменной форме, хотя форма договора подряда подчиняется общим положениям о форме договора.

Если в договоре не указаны исключения и запреты, изготовитель вправе поручить выполнение работ третьему лицу. При этом изготовитель все же несет ответственность, будто выполняет работу лично он.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector